Дополнительный документ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №» от 28.08.2017
к действующему торгу по аренде мунициального имущества от 28.08.2017
«ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении электронного аукциона № 170Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов рп Аскиз»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Администрация Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Энграф Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании протокола ______ №___________ от "___" ___________ 2017 г. (ИКЗ 173190500258119050100100130014211244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов рп Аскиз (далее – Объект), в соответствии с локальными сметными расчётами (приложение № 1 к настоящему контракту), техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту) и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить выполненные работы.

1.2. Срок выполнения работ по настоящему контракту: в течение 30 дней со дня подписания муниципального контракта.

Статья 2. Цена контракта.

2.1. Цена контракта составляет _______ (_______________) рублей и определена на основании локального сметного расчёта, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.2. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

2.3. Цена контракта сформирована с учётом всех расходов, связанных с исполнением контракта, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Статья 3. Обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

• Выполнить своими силами (или с привлечением субподрядных организаций, в том числе и относящихся к субъектам малого предпринимательства) и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
• Соблюдать требования пожарной безопасности, требования технических регламентов.
• Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда;
• Обеспечивать контроль качества применяемых строительных материалов.
• Информировать заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
• Обеспечивать доступ на Объект представителей Заказчика, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации.
• Извещать заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков своими силами без увеличения стоимости работ и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

3.2. Заказчик обязуется:

• Назначить на Объекте своего представителя, который от имени заказчика совместно с подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль хода выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и технической документации. Уполномоченный заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
• Осуществить приёмку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
• Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Статья 4. Порядок расчетов.

4.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика.

4.2. Фактически выполненные работы оплачиваются на основании оформленных в установленном порядке и подписанных Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.3. Срок оплаты: в течение 15 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Статья 5. Порядок производства работ.

5.1. Работы на объекте выполняются в соответствии с локальным сметным расчётом (приложение №1 к настоящему контракту) и техническим заданием (приложение №2 к настоящему контракту), согласно графика производства работ, согласованного с Заказчиком.

5.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине заказчика соответственно заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет заказчик.

Статья 6. Приемка выполненных работ.

6.1. Подрядчик после окончания работ представляет представителю Заказчика акт сдачи приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

6.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, Заказчик производит их приемку или дает мотивированный отказ в приемке. В случае если Заказчик выявил недостатки в выполненных работах, Подрядчик обязан своими силами и в  кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Приемка завершенного объекта осуществляется после полного окончания работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком письменного извещения подрядчика о его готовности.

6.4. К письменному извещению прилагается 3 (три) экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтвердит заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.5. Подрядчик после оформления приемки завершенного объекта не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень таких работ, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством, с указанием сроков их устранения.

Статья 7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок на весь объём выполненных работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием всех сторон.

Если подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты в выполненных работах, то заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами других лиц с отнесением понесённых расходов на счет подрядчика.

7.3. При уклонении или отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, для их подтверждения заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 8. Ответственность сторон.

8.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Федеральным законом № 44 ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.   В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере ________ руб. (фиксированная сумма устанавливается при заключении контракта в размере 2% цены контракта);

8.4.    В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере, не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: ,

где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.5.    Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере _________ руб. (фиксированная сумма устанавливается при заключении контракта в размере 5 % цены  контракта).

8.7.    Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств.

8.8.    Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9.    Стороны уплачивают неустойку (штраф, пени), предусмотренную контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера пени, штрафа либо производит оплату с удержанием в одностороннем порядке пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком из суммы оплаты. Подрядчик согласен с удержанием Заказчиком пени, штрафа, подлежащих уплате Подрядчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику право самостоятельно перечислить соответствующий размер неустоек (штрафов, пеней) в бюджет Аскизского поссовета Республики Хакасия. В случае оплаты Заказчиком указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта; размер неустоек (штрафов, пеней), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней); итоговая сумма, подлежащая оплате по настоящему контракту. При этом заключение Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения к настоящему контракту не совершается.

8.11. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Статья 10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Хакасия в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Изменение, расторжение контракта.

11.1. Изменение условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

• при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
• если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов;
• в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении контракта по совместному решению сторон незавершенные работы передаются заказчику, который оплачивает подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

Статья 12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере _______________________ в форме ______________ на срок до ___.

12.2. В случае если подрядчик в качестве обеспечения исполнения контракта выбрал внесение денежных средств, заказчик обеспечивает возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего письменного заявления подрядчика, при условии надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.

12.3. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:

Администрация Аскизского поссовета, ИНН 1905002581, КПП 190501001 ОГРН 1021900759088,

р/с 40302810800953000079, л/с 03803000340 в отделении по Аскизскому району УФК по РХ (Администрация Аскизского поссовета) Банк: отделение НБ Республики Хакасия г. Абакан БИК 049514001

В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Целевые средства на обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов рп Аскиз».

Статья 13. Прочие условия.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Если подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то заказчик задержит оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им территории производства работ.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах; по одному для каждой из сторон.

Статья 14. Срок действия контракта.

14.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту

14.2. Окончание срока действия контракта: после исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему контракту.

Статья 15. Реквизиты Сторон.